Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор на поставку медикаментов

Договор на поставку медикаментов

Договор на поставку медикаментов

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА


4.1. Датой поставки товара Покупателю считается дата подписи материально-ответственного лица Покупателя на товарной (товарно-транспортной) накладной о получении товара.

4.2. Каждая партия товара должна сопровождаться следующими документами:

  1. протокол согласования цены;
  2. товарно-транспортная накладная (в случае, если поставка товара осуществляется транспортной организацией);
  3. упаковочный лист;
  4. счет-фактура;
  5. накладная;
  6. счет на оплату;
  7. декларация о соответствии (сертификат соответствия);

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида продукции, и поставляться с остаточным сроком годности не менее __________% основного срока годности. С письменного согласия Покупателя отдельные виды товара могут быть поставлены с меньшим сроком годности.

4.4. Продавец несет ответственность (в соответствии со ст.14.6 КоАП РФ) за порядок формирования цен на лекарственные средства, установленный действующим законодательством. 4.5. Продавец обязан предварительно за 24 часа до фактической поставки товара по средствам факсимильной связи или электронной почты информировать Покупателя об отправке Товара и сроках его прибытия.

4.6. Доставка Товара Продавцом должна осуществляться с соблюдением «Холодовой цепи», санитарно-эпидемиологических правил и других требований к транспортировке соответствующего вида Товара, обеспечивающих сохранность качества и целостность поставляемого Товара.

4.7. Покупатель вправе отказаться от поставки конкретных ЛП и ИМН, в случае их нахождения на отсроченном обслуживании, вследствие не поставки в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

договора по типам

В случае несвоевременного предоставления Продавцом документов, подтверждающих качество товара, срок оплаты товара начинает исчисляться с даты получения Покупателем соответствующих документов.

3.4. В случае изменений цен на поставляемый Товар в связи с принятием нормативно-правовых актов, сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением спецификации лекарственных препаратов, в котором будут указаны скорректированные цены в соответствии с законодательством РФ и количество Товара. 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Датой поставки товара Покупателю считается дата подписи материально-ответственного лица Покупателя на товарной (товарно-транспортной) накладной о получении товара.

4.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г.

. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до » » г.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N , выданной Продавцу » » г.

и действующей до » » г., которая дает право Продавцу осуществлять следующие виды деятельности: получение, хранение, доставку, оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством. Без права получения, реализации и хранения наркотических, ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков. 10.2.

Приложение. Типовой контракт на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения

Приложение N 1к приказу Министерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 26 октября 2017 года N 870н(с изменениями на 19 июня 2018 года)»»г.

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон о контрактной системе), по результатам , объявленного Извещением от «»г.N , на основании от «»г.N , заключили настоящий (далее — Контракт) о нижеследующем:

Договор на поставку медикаментов образец

ДОГОВОР Nо.

поставки товараг. » » г. , именуем в(наименование организации)дальнейшем «Продавец», в лице ,(должность, ф.и.о.)действующего на основании , с одной стороны,и , именуем в дальнейшем(наименование организации)»Покупатель», в лице ,(должность, ф.и.о.)действующего на основании , с другойстороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю медикаменты и товары парафармации (далее по тексту «Товар») по согласованному заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА2.1.

В случае обмена письменными документами заказ считается утвержденным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара. 2.3. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. 5.1 настоящего Договора. 2.5. Г. Набережные Челны РТ « » ____________ 20___г.

Поставщик №3, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на оснований_______________, лицензии № от « »_____________ 20__г., 1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу товара определяются на момент заявки и указываются в товарной накладной и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Право собственности на товар переходит в момент передачи Поставщиком Покупателю товара и всех, относящихся к товару документов, в том числе документов, подтверждающих качество и дающих право на реализацию товара в данном субъекте РФ.

2.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов или другой нормативно-технической документации на данный вид; товара, действующей на момент поставки. 2.4. Товар надлежащего качества и срока годности не подлежит возврату без согласования Поставщиком. 2.5. Упаковка и маркировка товара, поставляемого по настоящему договору, должна соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов РФ.

Качество Товара должно соответствовать требованиями, указанных в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара. 2.6. Проверка качества Товара производиться Покупателем при получении Товара от продавца.

3.УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 3.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца, за его счет, или иным способом по согласованию сторон.

3.2. Моментом исполнения обязательств Продавца по поставке, является момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя.

> > > ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (ВЫБОРКА ТОВАРА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА) ДОГОВОР N ______ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (ВЫБОРКА ТОВАРА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА) г. ________________ «___»_________ ____ г. ______________________________________________________ <*>, именуем__ в (наименование организации) дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _____________________________________________ <*>, именуем__ в дальнейшем (наименование организации) «Покупатель», в лице _____________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: ——————————— <*> См.

статьи 28, 29 ФЗ «О лекарственных средствах» 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный Договором срок (или сроки) производимые или закупаемые им лекарственные средства и парафармацевтические товары (далее по тексту «Товар»). Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием по согласованному(ным) заказу(зам) Покупателя. 1.2. Продавец принимает на склад и отпускает со склада, организует хранение, обеспечивает качество Товара в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.03.2002 N 80 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными средствами.

Основные положения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2002 N 3302).

1.3. Информация о Товаре должна соответствовать статье 43 ФЗ «О лекарственных средствах». 1.4. Продавец передает Покупателю Товар в таре и (или) упаковке установленных соответствующими ГОСТ и ТУ. Дополнительные требования к таре и упаковке Товара: ________________________________________________________.

1.5. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 1.6. В цену Товара включены: — упаковка, маркировка, тара; — хранение в течение ______ дней с момента согласования заявки сторонами; — погрузка на складе Продавца; — ___________________________________.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА 2.1. Ассортимент, количество, цена каждой единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости Товара на день отгрузки (или согласования цены) Товара и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в согласованном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказ согласовывается путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

В случае обмена письменными документами заказ считается согласованным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене, сроках поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара.

2.3. Маркировка, оформление, качество, эффективность и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ФЗ «О лекарственных средствах». 2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п.
2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п.

5.1 настоящего Договора. 2.5. Качество Товара подтверждается сертификатами качества. 2.6. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее ______% от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

2.7. Продавец отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Продавец обязан: 3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

3.1.2. Обеспечить Покупателю после произведенной им оплаты доступ на склад Продавца для получения Товара.

3.1.3. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора. 3.2. Покупатель обязан: 3.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.2.2. Оплатить купленный Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора. 3.2.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

3.2.4. Осуществить вывоз Товара со склада в течение срока, предусмотренного п.

5.1 настоящего Договора. 3.3. Продавец вправе: 3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.).

3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п.

5.1 настоящего Договора, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом издержек по его (Товара) хранению. Примечание. Издержки по хранению Товара оплачиваются в размере ___% от общей суммы заказа за каждый день просрочки оплаты Товара. 3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара и/или неоднократной невыборки Товара со стороны Покупателя.

3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара и/или неоднократной невыборки Товара со стороны Покупателя. 3.4. Покупатель вправе: 3.4.1. Требовать от Продавца готовности Товара для вывоза Покупателем со склада в срок, предусмотренный п.

5.1 настоящего Договора. 3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок и/или неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

3.4.3. Оплатить Товар с отсрочкой платежа на срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Договора. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение ___________ дней после согласования заявки.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по счету N ___________ от «__»_________ ____ г.) с исполнением и круглой печатью банка, которое должно быть передано по факсу _________.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ТОВАРА 5.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней.

Если в течение этого срока Товар не будет оплачен и вывезен Покупателем со склада, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр суммы Договора. 5.2. Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом). Поставка Товара может быть осуществлена иным способом, но только после письменного согласования сторонами настоящего Договора этого способа.

5.3. Продавец обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя своими силами и средствами в местонахождении Товара в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа.

Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу, указанному Продавцом, в течение _____ дней после согласования заказа на соответствующую партию Товара. 5.4. Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Продавца (или изготовителя), по качеству — согласно документам по качеству.

5.5. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится на складе Продавца комиссией из представителей Покупателя с участием эксперта Торгово-промышленной платы Российской Федерации (возможны иные варианты).

По результатам приемки составляется акт экспертизы. Во всем остальном Покупатель руководствуется инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). 5.6. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Покупателем не позднее двадцати дней с даты поставки товара, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности товара.

5.7. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение десяти дней с даты ее получения. 5.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.9. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара у Продавца.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

5.10. В случае изъятия недоброкачественных Товаров из оборота решениями компетентных органов они возвращаются Продавцу. При этом переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю стороны признают не состоявшимся; Продавец возвращает Покупателю денежные средства, уплаченные по договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Товар, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом Покупатель должен возместить Продавцу штраф в размере ___% от общей суммы Договора. 6.2. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.3. Товар, не соответствующий согласованному условию об ассортименте, качестве и количестве, считается принятым, если Покупатель в течение ________ дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от Товара. 6.4. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Продавцом в течение __ дней цену принятого Товара. 6.5. За просрочку оплаты Товара, предусмотренную п.

п. 4.1 и 4.2 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. 6.6. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Продавец вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки. 6.8. Виновная сторона возмещает ущерб, связанный с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения Товара, в соответствии со статьей 45 ФЗ «О лекарственных средствах».

6.8. Виновная сторона возмещает ущерб, связанный с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения Товара, в соответствии со статьей 45 ФЗ «О лекарственных средствах». 6.9. Виновная сторона несет ответственность за нарушение статьи 31 ФЗ «О лекарственных средствах».

7. ФОРС-МАЖОР 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г.

__________________. 8.3. По спорным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «О лекарственных средствах», Законом РФ «О защите прав потребителей». 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»__________ ____ г. 9.2. Срок поставки Товара по каждой согласованной сторонами заявке является существенным условием Договора. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N _____________, выданной Продавцу «__»_____ ____ г.

При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N _____________, выданной Продавцу «__»_____ ____ г.

и действующей до «__»____ ____ г., которая дает право Продавцу осуществлять следующие виды деятельности: получение, хранение, доставку, оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством.

Без права получения, реализации и хранения наркотических, ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков. 10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Покупатель: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Продавец Покупатель _______________________ __________________________ М.П.

М.П. По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел.

8 (919) 722-05-32 Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – Поделиться в социальных сетях:

12. Особые условия

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Аптека «Учебная» Юридический адрес:______________ Фактический адрес: _______________ Поставщик №3 Юридический адрес:________________ Фактический адрес:_________________ ИНН 5904007947 Тел:_________________________ Р/с 40602810749020100023 “в КомсомольскомСбербанка РТ г. Набережные Челны К/с30101810900000000603 БИК045773603 ОКПО 01963410 ОКОНХ 92110 Заведующая аптекой _________/_________ Т.С.

Завьялова МП. ИНН Тел: ____________________________ Р/с 40702810749090170855 в Ленинском ОС№22/0266 Комсомольском Сбербанка РТ г. Набережные Челны БИК045773603 ОКНО 48424726 ОКОНХ 71212 19310,71100,71200 Директор ________/___________ МП.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик. 11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.

N 1042 (далее — Правила определения размера штрафа). 11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ________ <*>.

——————————— <*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн.

рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 — 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ <**>.

——————————— <**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд.

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд.

рублей до 5 млрд. рублей (включительно); з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд.

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом , Поставщик выплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.

рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ <****>, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. ——————————— <****> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом , которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ <*****>. ——————————— <*****> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн.

рублей; б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 11.14. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом .

11.15. Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 11.11 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей , в том числе: а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.6 — 3.1.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в подпункте 3.1.5 Контракта. 11.16. В случае непредоставления Поставщиком информации, указанной в подпункте 3.1.10 Контракта, в срок, установленный подпунктом 3.1.6 Контракта, с Поставщика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем.

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства .

11.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 11.18. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.19. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.1.1 Контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Как составить договор поставки лекарственных средств: образец

Суть сделки заключается в передаче товара от продавца покупателю на заранее оговоренных условиях. Стороны соглашения должны договориться о предмете и сроках поставки, а также обсудить дополнительные условия. На практике бывают такие ситуации: поставщик задерживает отгрузку продукции, покупатель не оплачивает товар или отказывается его принять.

Чтобы избежать подобных неприятностей, в договор поставки лекарственных средств необходимо включить пункт об ответственности сторон за несоблюдение условий сделки.

Например, можно назначить штраф или пеню за срыв сроков и другие нарушения. Типовой договор с аптекой на поставку медикаментов должен состоять из таких пунктов:

  1. форс-мажорные обстоятельства;
  2. ответственность сторон за несоблюдение условий;
  3. стоимость товара и порядок расчетов;
  4. права и обязанности покупателя и продавца;
  5. способ разрешения споров.
  6. сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, полномочия);
  7. основания для расторжения сделки в одностороннем порядке;
  8. характеристики предмета (наименование, количество, назначение, марка и другие данные о поставляемых лекарствах);

Кроме того, в договор поставки лекарственного препарата следует включить пункт о доставке.

Необходимо указать, кто из участников сделки отвечает за организацию перевозки товара и несет связанные с ней расходы. Доставку можно доверить сторонней транспортной организации, заключив с ней отдельное соглашение.

Вместе с образцом договора поставки лекарственных средств вы можете скачать спецификацию, счет, протокол разногласий, акт приема-передачи. Все документы соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор на поставку медикаментов образец — ДомашнийЮрист

ДОГОВОР Nо.

поставки товараг. » » г. , именуем в(наименование организации)дальнейшем «Продавец», в лице ,(должность, ф.и.о.)действующего на основании , с одной стороны,и , именуем в дальнейшем(наименование организации)»Покупатель», в лице ,(должность, ф.и.о.)действующего на основании , с другойстороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю медикаменты и товары парафармации (далее по тексту «Товар») по согласованному заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА2.1.

Договор поставки лекарственных препаратов и медицинской продукции

ДОГОВОР ПОСТАВКИ лекарственных препаратов и медицинской продукции г.

_______________ «____» ______________ 2020 г. ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лекарственные препараты и медицинскую продукцию, именуемые в дальнейшем – Товар, по номенклатуре, ценам и в количестве, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель принять и оплатить ее на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Продавец поставляет товар согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора следующим образом: ________% товара пропорционально от общего количества, указанного в спецификации – в течение ________ календарных дней с момента признания Продавца победителем электронных торгов; ________% товара пропорционально от общего количества, указанного в спецификации – по заявке Покупателя в течение ________ календарных дней с момента ее получения. Дополнительно направленные заявки Покупателя также подлежат исполнению Продавцом в срок не позднее ________ календарных дней с даты их получения посредством факсимильной связи, электронной почты. Оригинал дополнительной заявки направляется Покупателем заказным письмом с уведомлением.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет ________ рублей, в том числе НДС ________ рублей. 2.2. Цена Договора в рублях Российской Федерации соответствует общей стоимости поставляемого товара по ценам, установленным в результате электронных торгов.

Наименование, производитель, единица измерения, количество, цена поставляемого Товара определяется спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Договору.

2.3. Количество поставляемого Товара может быть изменено по инициативе Покупателя без изменения его цены. Указанное изменение возможно только в связи с изменениями, вносимыми в заявки лекарственных препаратов заказчиком государственных контрактов в рамках выполнения государственной программы ОНЛС.

2.4. В случае, если в течение действия договора, заказчик государственного контракта обратится к Покупателю о соразмерном снижении цены на товар по результатам мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, Покупатель имеет право обратиться к Продавцу о снижении цены. В случае письменного отказа Продавца или отсутствия ответа на данное обращение в течение ________ календарных дней, Покупатель имеет право осуществить возврат такого товара и провести повторные торги. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 3.1. Оплата товара производится Покупателем в течение ________ календарных дней, с даты поставки Продавцом на склад Покупателя, за фактически отпущенные ЛП жителям ________________________ в рамках выполнения государственной программы ОНЛС.

3.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. 3.3. В случае несвоевременного предоставления Продавцом документов, подтверждающих качество товара, срок оплаты товара начинает исчисляться с даты получения Покупателем соответствующих документов. 3.4. В случае изменений цен на поставляемый Товар в связи с принятием нормативно-правовых актов, сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением спецификации лекарственных препаратов, в котором будут указаны скорректированные цены в соответствии с законодательством РФ и количество Товара.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Датой поставки товара Покупателю считается дата подписи материально-ответственного лица Покупателя на товарной (товарно-транспортной) накладной о получении товара. 4.2. Каждая партия товара должна сопровождаться следующими документами: товарно-транспортная накладная (в случае, если поставка товара осуществляется транспортной организацией); накладная; счет-фактура; счет на оплату; упаковочный лист; протокол согласования цены; декларация о соответствии (сертификат соответствия); 4.3.

Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида продукции, и поставляться с остаточным сроком годности не менее ________% основного срока годности. С письменного согласия Покупателя отдельные виды товара могут быть поставлены с меньшим сроком годности. 4.4. Продавец несет ответственность (в соответствии со КоАП РФ) за порядок формирования цен на лекарственные средства, установленный действующим законодательством.

4.5. Продавец обязан предварительно за 24 часа до фактической поставки товара по средствам факсимильной связи или электронной почты информировать Покупателя об отправке Товара и сроках его прибытия. 4.6. Доставка Товара Продавцом должна осуществляться с соблюдением «Холодовой цепи», санитарно-эпидемиологических правил и других требований к транспортировке соответствующего вида Товара, обеспечивающих сохранность качества и целостность поставляемого Товара.

4.7. Покупатель вправе отказаться от поставки конкретных ЛП и ИМН, в случае их нахождения на отсроченном обслуживании, вследствие не поставки в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 5.1. Продавец гарантирует, что на день поставки Продукции Покупателю, она должна соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), технической документации (ТД) и сопровождаться документами, предусмотренными действующим законодательством, действующим на территории РФ, а также сопровождаться необходимой документацией в соответствии с действующим законодательством. 5.2. В товаросопроводительных документах на поставляемый товар указывается: номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя и поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.

5.3. Покупатель отказывает в приемке товара, в случае отказа Продавца предоставить копии документов, подтверждающих его качество.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ 6.1. Датой приёмки считается дата поставки Товара на склад покупателя.

Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству – согласно декларации о соответствии, сертификата соответствия, при соблюдении установленных правил перевозки, обеспечивающих предохранение груза от повреждения и порчи (температурный режим, укладка товара, бой, подмочка); по количеству – по числу тарных мест, указанных в товарно-транспортных документах (согласно данным маркировки), а при поступлении товара в поврежденной таре – по количеству товарных единиц в каждом месте. Продавец обязан произвести замену товара, восполнять недопоставку товара по качеству и количеству товара в течение трех календарных дней с даты получения требования от Покупателя.

6.2. В случае обнаружения повреждений вторичной упаковки Покупатель составляет акт о расхождении в количестве и качестве при приемке товара, при этом Покупатель обязан уведомить Продавца о выявленных недостатках в течение ________ календарных дней со дня их обнаружения путем выставления претензии в адрес Продавца (представителю Продавца) с приложением указанного акта с указанием всех обнаруженных повреждений и/или недовложений. Продавец обязан рассмотреть претензию Покупателя в течение ________ календарных дней с даты ее получения.

Если по истечении указанного срока от Продавца не поступил ответ, претензия будет считаться принятой, а сумму ущерба за поставку товара ненадлежащего качества Покупатель учитывает при последующей поставке путем удержания соответствующих сумм, либо при оплате товара в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. 6.3. При обнаружении Покупателем скрытых недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара, Покупатель составляет акт о скрытых недостатках в течение ________ дней после их обнаружения, но не позднее ________ дней со дня поступления товара на склад.

При обнаружении скрытых недостатков товара Покупатель обязан направить Продавцу претензию согласно п. 6.2 настоящего Договора. 6.4.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Покупателем Продавцу в течение всего срока годности с приложением копии письма Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития либо протокола анализа аккредитованной контрольно-аналитической лаборатории. 6.5. В случае обнаружения брака в поврежденной таре в момент приемки товара от Продавца Покупатель вправе вернуть некачественный товар представителю Продавца с обязательным составлением акта и отметкой в товарной накладной.

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА 7.1. В случае отсутствия реализации Товара, являющегося предметом настоящего договора, а именно отсутствия фактического отпуска лекарственных препаратов гражданам ________________________, имеющим право на получение государственной социальной помощи, Покупатель имеет право вернуть данный Товар Продавцу. В данном случае Продавец обязуется принять нереализованный Товар. 7.2. Возврат товара, указанного в п.7.1 настоящего договора, осуществляется в срок до «___» _____________ 2020 года с обязательным оформлением сопроводительных документов – товарной накладной ТОРГ-12 и счетом-фактурой, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.3. Покупатель имеет право вернуть Товар Продавцу также в следующих случаях: при отсутствии сведений о дате и номере государственной регистрации Товара, при исключении Товара из государственного реестра, при запрещении его обращения на основании актов уполномоченных органов, а Продавец обязан принять такой Товар. Возврат Товара осуществляется за счет Продавца.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АРБИТРАЖ 8.1.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае нарушения сроков поставок Товара, указанных в п.1.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товара, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока до фактического исполнения обязательств по поставке товара. Размер неустойки устанавливается в размере ________% от общей стоимости Товара, указанного в п.2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки поставки товара. Неустойка удерживается из суммы, подлежащей оплате Покупателем по настоящему Договору.

8.3. Стороны предпримут все зависящие от них меры для разрешения возможных споров и разногласий по настоящему Договору либо в связи с ним, путём переговоров.

Неурегулированные путём переговоров споры и разногласия разрешаются Арбитражным судом ________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после заключения договора.

8.5. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение Сторонами обязательств, в срок установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.6. О наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, для которой они наступили, обязана в ________-дневный срок проинформировать другую Сторону. Если действие обстоятельств форс-мажора будет продолжаться более ________ дней, каждая Сторона вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 8.7. При невыполнении или ненадлежащим выполнении обязательств Продавцом, предусмотренным п.7.1, п.7.3 настоящего Договора, Покупатель оставляет за собой право требовать уплаты пени в размере ________% от стоимости подлежащего возврату Товара за каждый день хранения на складе Покупателя.

8.8. В случае невозможности поставки Товара вследствие сложностей, возникших не по вине Продавца (прекращение производства товара, временного отсутствия Товара на территории РФ и т.п.), Продавец информирует Покупателя о наступлении указанных обстоятельств в течение ________ календарных дней с момента их возникновения в письменном виде с обязательным приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

8.9. Покупатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения Продавцу каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением в следующих случаях: в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Продавцом на этапе проведения электронных торгов; в случае установления факта проведения ликвидации Продавца или проведения в отношении него процедуры банкротства; в случае существенного нарушения Покупателя своих обязательств по настоящему Договору. Существенными нарушениями обязательств Продавцом признается: просрочка поставки товара свыше семи календарных дней, поставка товара, не соответствующего качественным, количественным условиям Договора, поставка Товара с нарушением сроков, указанных в п.1.2 настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом обеими Сторонами.

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие Договоры, переговоры, соглашения и переписка между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Договора, теряют юридическую силу.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» _____________ 2020 года включительно, либо до полного исполнения сторонами принятых на себя в этот период обязательств, включая взаиморасчёты.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: Покупатель Юр.

адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: 12. ПОДПИСИ СТОРОН Поставщик _______________ Покупатель _______________

Условия договора поставки лекарственных средств

Договор поставки, будучи одним из важнейших видов гражданско-правовых сделок, надежно отрегулирован в соответствующих статьях ГК РФ. В связи с этим, к договору поставки лекарственных средств в целом применимы ключевые положения ст.

ст. 506-524 ГК РФ: такой договор обычно содержит условия о сторонах сделки, ассортименте товаров, порядке и форме расчетов, моменте перехода права собственности на товар и т.д. Однако лекарственные средства как объекты специального режима регулирования предъявляют особые требования и к договору поставки.

В первую очередь, субъектный состав такого договора строго регламентирован.

Как было показано выше, продавцом по такому договору могут выступать не иначе, как производители лекарственных средств и организации оптовой торговли лекарственными средствами.

Наряду с названными субъектами, покупателями по договору поставки лекарственных средств, в соотвествии с Законом об обращении лекарственных средств, могут выступать:

  1. аптечные организации;
  2. научно-исследовательские организации (для научно-исследовательской работы);
  3. индивидуальным предпринимателям;
  4. организации, осуществляющие разведение, выращивание и содержание животных.
  5. ветеринарные аптечные организации;
  6. медицинские и ветеринарные организации;

Далее, существенные условия такого договора также несколько отличаются от базового договора поставки, регламентированного в ГК РФ. Таковыми являются: предмет договора, условия о количестве товара и сроке (сроках) доставки.

Кроме того, ряд исследователей предлагают считать в качестве существенного условия договора поставки лекарственных средств также ассортимент. При этом отмечается, что указание на подобное условие в договоре поставки лекарственных средств способствует более точному определению волевой направленности субъектов, заключивших договор, а также, природу договора.

Однако хотелось бы отметить, что, характеризуя предмет договора – уже существенное условие сделки, ассортимент (объединение лекарственных средств по видам, наименованию производителя, дозировкам и формам выпуска) лишь вносит дополнительную ясность в его содержание.

На наш взгляд ассортимент не является существенным условием договора поставки лекарственных средств, по крайней мере, данный вывод не следует явно из закона. Решения судов, в которых ассортимент признаётся существенным условием договора поставки основаны или на излишне широком понимании понятия «наименование товара» или на том, что соглашение по ассортименту товара должно быть достигнуто между сторонами по заявлению одной из сторон (ст.

433 ГК РФ). Добавим, что в случае, когда предметом договора поставки являются лекарства из перечня ЖНВЛП, существенным условием договора также будет являться цена в соотношении с количеством и наименованием лекарственных средств. Наконец, Минздравом РФ в соотвествии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд»

, предусматривающего осуществление федеральными органами исполнительной власти нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, был разработан проект типовых условий контракта на поставку лекарственных средств.

Кроме вышеназванных условий договора поставки лекарственных средств названный проект также включает условия:

  1. упаковке и маркировке;
  2. об экспертизе качества товара;
  3. гарантиях.

Как мы видим, в предложенных типовых условиях контракта на поставку лекарственных средств предусмотрена достаточно подробная регламентация действия, прав и обязанностей сторон, что гарантирует большую правовую надежность и позволяет подлинно определить волеизъявление субъектов договора. Таким образом, договор поставки лекарственных средств в условиях рыночной экономики представляется эффективным средством реализации лекарственных средств, движения их на рынке. Обоснованным выглядит и решение законодателя лицензировать фармацевтическую деятельность, а значит, и оптовую торговлю лекарственными средствами.

Дальнейшее развитие законодательства, регулирующего поставку лекарственных средств целесообразно сосредоточить на вопросе обеспечения доступности лекарств из перечня ЖНВЛП широкому кругу потребителей, что особенно актуально в связи участившимися сообщениями о нехватке лекарственных препаратов для лечения тяжелых видов заболеваний (в частности, онкозаболеваний).

Авторы: Минюк Никита Сергеевич, стажер Центра исследований нормативной среды фармацевтики и биотехнологий Факультета права НИУ «Высшая школа экономики». Шадрин Алексей Дмитриевич, юрист юридической фирмы «BRACE».

Между лекарственными средствами (ЛС) и лекарственными препаратами (ЛП) безусловно существует разница.

Так, в контексте Закона об обращении ЛС последние представляют собой вещества или их комбинации, иными словами, это некие химические объекты, имеющие определенный эффект при контакте с организмом человека. ЛП – это ЛС в виде лекарственных форм, т.е. непосредственно приобретаемые в аптечных организациях товары.

В данной статье понятия ЛС и ЛП рассматриваются в качестве синонимичных.

ФАС выявила признаки картеля в 700 госконтрактах на поставку лекарств и медизделий.

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // СПС КонсультантПлюс «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс Контрагенты вправе утвердить, как срок поставки всей партии товара, так и поставку его по частям.

Это необходимо учитывать при определении срока в договоре.

См.: Заварзин А.В. Правовое регулирование договора поставки лекарственных средств. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9.; Маслов В. В.

Лекарственные средства как объекты гражданских правоотношений. Автореф. дис. . канд. юрид. наук.

Волгоград, 2007. С. 9.; Гвичия Г. М. Договор поставки лекарственных средств.

Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 7. Заварзин А.В.

Там же. Душкина М.Н. Некоторые проблемы гражданско-правового регулирования поставки лекарственных средств // Гражданское право. 2012. № 5. С. 45. Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ

«Об утверждении типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов»

(подготовлен Минздравом России 14.11.2015).

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+